贵州省疫情工程造价/贵州工程造价最新定额标准

工程造价对防疫费用作出新规定
。

工程造价新规定明确，因疫情防控发生的防疫费用可计入工程造价。具体内容如下：防疫费用计入造价：根据住建部3月26日通知 ，因疫情防控产生的防疫费用（如消毒设备 、防护用品
、体温检测设施等）可直接计入工程造价
，由发包方承担 。这一规定为施工单位提供了明确的费用支持依据，避免因防疫成本增加导致的经济纠纷。

费用计入规定：防疫费用纳入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用 ，可计入工程造价
。这一规定为施工单位在疫情防控期间产生的额外成本提供了合理的补偿依据，有助于保障工程项目的顺利进行。

住房和城乡建设部办公厅印发的《房屋市政工程复工复产指南》明确防疫费用可计入工程造价
，同时要求建设单位不得拖欠工程款，并针对复工复产中的多项问题提出具体措施 。防疫费用计入工程造价《指南》明确 ，因疫情防控产生的防疫费用（如口罩、消毒物资 、体温检测设备等）可计入工程造价
。

重磅!疫情影响下工期和造价如何计算?

〖壹〗、疫情影响下
，工期顺延天数根据不同阶段按特定公式计算，费用计算涵盖提前竣工
、疫情防控、窝工 、降效等费用 ，增加费用应与工程进度款同期支付
，应急工程结算有特殊规定。工期顺延计算复工前：顺延天数计算公式为顺延天数 = 实际复工日 - 计划复工日 。若计划复工日无法确定，可按2022年2月16日取定
。

〖贰〗
、北京市2022年关于疫情防控费用及疫情影响下的造价及工期调整办法如下：疫情防控措施费：双方可协商确定费用标准。协商不成时 ，按每人每天20元至40元的标准计取 。停工损失费用：据实结算待岗工资
，原则上不低于北京市最低工资标准
。窝工降效费用：封控区按35%～45%调整。管控区按20%～40%调整 。

〖叁〗、费用调整原则：包括疫情防控应急措施费用 、停工损失费用
、窝工降效费用、赶工措施增加费用和其他费用，计取税金后计入工程造价 ，据实调整合同价款
。 疫情防控措施费：按受应急措施影响的具体情况和施工单位现场人员实际人数
，每人每天计取20元至40元标准，包干使用。隔离观察期间工资按正常工资计取 。

〖肆〗 、因窝工降效导致的顺延工期天数由发承包双方协商确定并以签证方式共同确认；协商不能达成一致意见的 ，可按工程所在区域（封控区
、管控区、防范区）的不同，分别按实际受影响期间的35%～45% 、20%～40%
、15%～25%确定工期顺延天数。

〖伍〗、疫情防控导致的工期延误被视为合同约定的不可抗力情形
。企业应加强合同工期管理
，根据实际情况与建设单位协商合理顺延合同工期。停工期间增加的费用，由发承包双方协商分担 。因疫情防控增加的防疫费用 ，可计入工程造价
。

〖陆〗 、防疫费用应计入工程造价
，且不得摊派到务工人员。

工地疫情防控费用如何计算?谁来承担?这些案例可供借鉴

〖壹〗、山东省：除防疫费用外，施工降效
、窝工及赶工费用也计入工程造价 ，由发包人承担 。泉州市：疫情防护物资、临时隔离设施 、场地消杀
、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿、伙食 、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算
。

〖贰〗
、责任比例：王某自行承担10%的责任
，景某公司和李某连带承担90%的赔偿责任。赔偿金额：具体赔偿金额需根据王某的实际损失，如医疗费用、误工费 、护理费等 ，按照责任比例进行计算 。

〖叁〗
、案例三：业主因财物被盗拒缴物业费
，法院不支持 一位业主因摩托车被盗拒缴物业费，法院判决其仍需缴纳物业费 ，但无需交滞纳金和维权费
。法院认为
，财物被盗是财产损害赔偿纠纷，与物业服务合同纠纷是两个独立案件 ，业主可另案起诉赔偿问题。

肺炎疫情期间相关工程造价政策汇总和费用处理解读

费用标准与范围浙江、山东规定按每人每天40元计取专项经费，包含防疫物资费 、人工费
、降效费及其他费用（仅计取税金） 。四川省明确降效费需单独计算
。厦门通过调整人工费动态指数（2016）及上浮安全文明施工费（20%）间接支持防控成本。

防疫费用纳入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用
，可计入工程造价 。这一规定为施工单位在疫情防控期间产生的额外成本提供了合理的补偿依据，有助于保障工程项目的顺利进行。费用范围：防疫费用包括但不限于施工现场的消毒、防护用品的采购 、体温检测设备的购置、隔离设施的设置等与疫情防控直接相关的费用
。

防疫费用计入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用 ，可计入工程造价。这一规定为工程项目在疫情防控方面的费用支出提供了明确的政策依据
，有助于保障施工现场疫情防控工作的顺利开展，减轻参建单位在防疫方面的经济负担 。指南适用范围：适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控管理
。

北京市工程价款计算依据及要点核心文件：京建发〔2020〕55号 可计入造价的费用：疫情防控措施费用：包括现场消毒
、防护用品、测温设备等直接支出。人工费：因停工或降效导致的人工成本增加 。材料和机械费用：疫情期间材料涨价或机械闲置的补偿
。

住建部:防疫费用可计入工程造价

〖壹〗 、住房和城乡建设部办公厅印发的《房屋市政工程复工复产指南》明确防疫费用可计入工程造价 ，同时要求建设单位不得拖欠工程款
，并针对复工复产中的多项问题提出具体措施。防疫费用计入工程造价《指南》明确，因疫情防控产生的防疫费用（如口罩
、消毒物资、体温检测设备等）可计入工程造价 。

〖贰〗 、防疫费用计入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用 ，可计入工程造价
。这一规定为工程项目在疫情防控方面的费用支出提供了明确的政策依据
，有助于保障施工现场疫情防控工作的顺利开展，减轻参建单位在防疫方面的经济负担。指南适用范围：适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控管理 。

〖叁〗
、防疫费用纳入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用 ，可计入工程造价
。这一规定为施工单位在疫情防控期间产生的额外成本提供了合理的补偿依据
，有助于保障工程项目的顺利进行。费用范围：防疫费用包括但不限于施工现场的消毒、防护用品的采购 、体温检测设备的购置
、隔离设施的设置等与疫情防控直接相关的费用 。

〖肆〗、住建部办公厅下发通知，明确防疫费用可计入工程造价 ，并出台多项政策保障工程领域经济健康有序发展。具体内容如下：加强合同履约变更管理：疫情防控导致的工期延误被视为合同约定的不可抗力情形
。企业应加强合同工期管理，根据实际情况与建设单位协商合理顺延合同工期。停工期间增加的费用
，由发承包双方协商分担 。

〖伍〗 、明确规定因疫情防控产生的防疫费用需计入工程造价，且不得转嫁至务工人员承担
。

〖陆〗
、工程造价新规定明确 ，因疫情防控发生的防疫费用可计入工程造价。具体内容如下：防疫费用计入造价：根据住建部3月26日通知
，因疫情防控产生的防疫费用（如消毒设备、防护用品 、体温检测设施等）可直接计入工程造价，由发包方承担 。