【湖北省疫情工程造价,疫情期间湖北省施工相关政策】

工地疫情防控费用如何计算?谁来承担?这些案例可供借鉴

山东省：除防疫费用外，施工降效、窝工及赶工费用也计入工程造价 ，由发包人承担。泉州市：疫情防护物资 、临时隔离设施
、场地消杀、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿 、伙食
、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算 。

地方性法规与政策：各地根据疫情实际情况出台的补充规定
，例如部分省份明确要求甲方承担防疫措施费用，乙方可结合项目所在地政策主张权益
。行业标准与规范：如《建设工程工程量清单计价规范》 ，详细规定了各类费用的计算方法及承担主体
，为乙方主张费用提供技术依据。

责任比例：王某自行承担10%的责任，景某公司和李某连带承担90%的赔偿责任 。赔偿金额：具体赔偿金额需根据王某的实际损失 ，如医疗费用、误工费 、护理费等，按照责任比例进行计算
。

案例借鉴：过往深圳展团曾因疫情启用杭州分公司团队
，通过“时间短、人员少 ”的挑战下，仍完成234平方米展区的完美呈现 ，涵盖四大主题展示区（营商环境
、品牌展会、数字会展等）。明确分工与授权 提前制定任务清单
，包括展品布置 、客户对接
、应急处理等，确保本地团队权限清晰 ，可快速决策 。

案例一：法官堵被窝强制执行物业费
，16人被司法拘留 2005年，北京朝阳法院对长年拒交物业费的业主进行强制执行 ，16人被司法拘留。这些业主在物业起诉、法院判决生效后仍不履行义务
，最终受到法律制裁
。

结算时要根据图纸和清单计算规则计算实际发生的工程量的，当超出3%时可以调整 ，反之不可调整
，最终确定工程结算值。 案例3合同与招标文件有矛盾，以谁为准？ 某工程用清单投标报价时 ，措施费为0 。根据招标文件规定，结算时
，此项目不进行调整，即不能再计取措施费
。

重磅!疫情影响下工期和造价如何计算?

疫情影响下 ，工期顺延天数根据不同阶段按特定公式计算
，费用计算涵盖提前竣工 、疫情防控
、窝工、降效等费用，增加费用应与工程进度款同期支付 ，应急工程结算有特殊规定。工期顺延计算复工前：顺延天数计算公式为顺延天数 = 实际复工日 - 计划复工日 。若计划复工日无法确定
，可按2022年2月16日取定
。

工程工期顺延计算复工前：工期顺延天数计算公式为：顺延天数 = 实际复工日 - 计划复工日。例如，计划复工日为2022年3月1日 ，实际复工日为2022年3月15日
，则顺延天数为14天 。

人工涨价：若因疫情导致用工短缺或运输成本增加，承包方可提供工资发放记录 、劳务合同等证据 ，主张人工费补偿
，但需扣除疫情前已预估的成本
。防疫费用承担防疫费用范围：包括现场消毒
、体温检测、隔离设施搭建 、防疫物资采购等费用。北京市住建委文件明确，防疫费用应列入工程造价 ，由发包方承担 。

北京市2022年关于疫情防控费用及疫情影响下的造价及工期调整办法如下：疫情防控措施费：双方可协商确定费用标准
。协商不成时，按每人每天20元至40元的标准计取。停工损失费用：据实结算待岗工资
，原则上不低于北京市最低工资标准 。窝工降效费用：封控区按35%～45%调整。管控区按20%～40%调整
。

费用调整原则：包括疫情防控应急措施费用
、停工损失费用、窝工降效费用 、赶工措施增加费用和其他费用，计取税金后计入工程造价 ，据实调整合同价款。 疫情防控措施费：按受应急措施影响的具体情况和施工单位现场人员实际人数
，每人每天计取20元至40元标准，包干使用 。隔离观察期间工资按正常工资计取
。

北京市2022年发布的《关于进一步做好受新冠肺炎疫情影响工程造价和工期调整工作的指导意见》（京建发〔2022〕176号）规定 ，疫情防控费用标准为20元-40元/人/天
，其他省市可参照执行。

住建部:防疫费用可计入工程造价

〖壹〗、住房和城乡建设部办公厅印发的《房屋市政工程复工复产指南》明确防疫费用可计入工程造价，同时要求建设单位不得拖欠工程款 ，并针对复工复产中的多项问题提出具体措施 。防疫费用计入工程造价《指南》明确
，因疫情防控产生的防疫费用（如口罩
、消毒物资、体温检测设备等）可计入工程造价
。

〖贰〗 、防疫费用计入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用，可计入工程造价。这一规定为工程项目在疫情防控方面的费用支出提供了明确的政策依据 ，有助于保障施工现场疫情防控工作的顺利开展
，减轻参建单位在防疫方面的经济负担 。指南适用范围：适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控管理
。

〖叁〗
、防疫费用纳入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用，可计入工程造价。这一规定为施工单位在疫情防控期间产生的额外成本提供了合理的补偿依据 ，有助于保障工程项目的顺利进行 。费用范围：防疫费用包括但不限于施工现场的消毒、防护用品的采购 、体温检测设备的购置
、隔离设施的设置等与疫情防控直接相关的费用
。

〖肆〗、工程造价新规定明确，因疫情防控发生的防疫费用可计入工程造价。具体内容如下：防疫费用计入造价：根据住建部3月26日通知
，因疫情防控产生的防疫费用（如消毒设备 、防护用品
、体温检测设施等）可直接计入工程造价，由发包方承担 。这一规定为施工单位提供了明确的费用支持依据 ，避免因防疫成本增加导致的经济纠纷。

工程造价对防疫费用作出新规定。

〖壹〗、工程造价新规定明确
，因疫情防控发生的防疫费用可计入工程造价 。具体内容如下：防疫费用计入造价：根据住建部3月26日通知，因疫情防控产生的防疫费用（如消毒设备 、防护用品
、体温检测设施等）可直接计入工程造价 ，由发包方承担
。这一规定为施工单位提供了明确的费用支持依据
，避免因防疫成本增加导致的经济纠纷。

〖贰〗、费用计入规定：防疫费用纳入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用，可计入工程造价 。这一规定为施工单位在疫情防控期间产生的额外成本提供了合理的补偿依据 ，有助于保障工程项目的顺利进行
。

〖叁〗 、住房和城乡建设部办公厅印发的《房屋市政工程复工复产指南》明确防疫费用可计入工程造价
，同时要求建设单位不得拖欠工程款，并针对复工复产中的多项问题提出具体措施。防疫费用计入工程造价《指南》明确 ，因疫情防控产生的防疫费用（如口罩、消毒物资
、体温检测设备等）可计入工程造价 。

〖肆〗、防疫费用计入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用
，可计入工程造价
。这一规定为工程项目在疫情防控方面的费用支出提供了明确的政策依据，有助于保障施工现场疫情防控工作的顺利开展 ，减轻参建单位在防疫方面的经济负担。指南适用范围：适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控管理 。

〖伍〗 、明确规定因疫情防控产生的防疫费用需计入工程造价，且不得转嫁至务工人员承担
。