河北省疫情期间工期费用/河北省疫情期间建设工程调价

疫情期间在建项目政府对施工单位补助比例是多少

疫情期间在建项目政府对施工单位的补助比例并无统一标准，需结合合同约定 、地方政策及实际损失综合确定。具体分析如下： 法律依据与补助性质根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条 ，疫情及其防控措施通常被认定为不可抗力，施工单位可据此主张工期顺延或费用补偿
，但法律未直接规定补助比例 。

00万元至1000万元补助5万元。对承建经省、市应对疫情领导小组确定的疫情防控重点项目的建筑施工企业，按现场施工人员每人每天100元标准进行补助
。

疫情防控期间在建项目已复工：单列疫情防控专项经费 ，费用标准曾按风险区划分
，后统一调整为每人每天15元，只计取税金；发包方要求复工的 ，承包方人员返岗的交通费等以实结算。疫情防控期间在建项目未复工或已签合同未开工：应充分考虑疫情影响
，协商签订补充合同 。

奖励标准：每个项目给予5万元奖励
。责任处室：工业投资处。支持中小企业产业升级 申报条件：列入2021年度成都市中小企业培育名单的企业，固定资产投入达50万元以上或信息化投资达20万元以上；若为融入龙头企业供应链的固定资产项目 ，补助上浮20% 。

对政府应急征用的企业给予技术改造补贴
，对被征用企业为生产防疫物资实施的应急技术改造项目，经认定后给予项目总投入50%-80%的财政补贴
。疫情防控工作结束后 ，对企业因政府征用或指定生产而产生的剩余物资
，通过政府储备和包销予以解决。对经营规范
、信誉良好的旅行社，暂时退还旅游服务质量保证金80% 。

根据2021年疫情补助政策 ，只对两类人发放补贴
。今年以来，为有效防控疫情
，部分工程项目建设因采取防控措施导致费用增加，根据有关法律法规 ，按照风险分担原则
，对建设工程疫情防控费用的计取，制定如下指导标准：建设工程疫情防控费用由疫情常态化防控费和疫情防控增加费组成。

肺炎疫情期间相关工程造价政策汇总和费用处理解读

费用标准与范围浙江、山东规定按每人每天40元计取专项经费 ，包含防疫物资费 、人工费
、降效费及其他费用（仅计取税金） 。四川省明确降效费需单独计算
。厦门通过调整人工费动态指数（2016）及上浮安全文明施工费（20%）间接支持防控成本。

防疫费用计入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用
，可计入工程造价 。这一规定为工程项目在疫情防控方面的费用支出提供了明确的政策依据，有助于保障施工现场疫情防控工作的顺利开展 ，减轻参建单位在防疫方面的经济负担。指南适用范围：适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控管理
。

北京市工程价款计算依据及要点核心文件：京建发〔2020〕55号 可计入造价的费用：疫情防控措施费用：包括现场消毒、防护用品 、测温设备等直接支出。人工费：因停工或降效导致的人工成本增加 。材料和机械费用：疫情期间材料涨价或机械闲置的补偿
。

如何计算施工现场受疫情影响的工程工期和费用?

〖壹〗
、计算施工现场受疫情影响的工程工期和费用
，可借鉴以下方法：工程工期顺延计算复工前：工期顺延天数计算公式为：顺延天数 = 实际复工日 - 计划复工日。例如，计划复工日为2022年3月1日 ，实际复工日为2022年3月15日
，则顺延天数为14天 。

〖贰〗、受疫情 、交通运输等防控措施的影响，企业复工后可能面临工程材料费用上涨
、工程设备费用上涨、工人工资上涨等情形 ，导致整体工程造价成本增加
。承包合同通常采用固定单价模式，费用调整困难。

〖叁〗 、赶工费用由发包人承担 。14 合同解除：若不可抗力导致合同无法履行连续超84天或累计超140天
，双方有权解除合同，并按约定结算款项
。

〖肆〗
、费用调整原则：包括疫情防控应急措施费用、停工损失费用 、窝工降效费用、赶工措施增加费用和其他费用 ，计取税金后计入工程造价
，据实调整合同价款。 疫情防控措施费：按受应急措施影响的具体情况和施工单位现场人员实际人数，每人每天计取20元至40元标准 ，包干使用 。隔离观察期间工资按正常工资计取
。

〖伍〗
、相应的赶工费用由发包人承担。”依据四：《山东省高级人民法院民一庭涉疫情建设工程施工合同纠纷案件法官会议纪要》第五条规定：“当事人在建设工程施工合同中对不可抗力影响工程结算价款的情形有约定的
，按照约定处理 。合同中没有明确约定的，可以按照当地建设行政主管部门的规定处理。

〖陆〗、北京市2022年发布的《关于进一步做好受新冠肺炎疫情影响工程造价和工期调整工作的指导意见》（京建发〔2022〕176号）规定 ，疫情防控费用标准为20元-40元/人/天
，其他省市可参照执行
。

疫情导致工程施工延误的工期
、费用是否可以索赔?

疫情导致的工程施工延误的工期可以索赔，费用索赔需根据具体情况分担。工期索赔 在建设工程领域 ，由于新型冠状病毒肺炎疫情的突然爆发且至今尚未找到行之有效的治疗手段
，为了避免疫情扩散，各省市采取措施限制农民工流动、推迟开复工日期 ，这些措施直接导致了施工单位的工期延误 。

因疫情造成的工期延误，承包人可依据不可抗力条款进行工期顺延及费用索赔
，需按合同约定及时提交索赔意向通知和报告，并收集保存相关证据
。 具体处理方式如下：明确疫情的法律性质为不可抗力根据我国《民法总则》《合同法》规定 ，不可抗力指不能预见 、不能避免
、不能克服的客观情况。

施工期间因疫情、风雨雪极端天气等不可抗力因素影响施工工期
，一般 无权进行费用索赔，但可依据合同约定主张工期顺延 。具体分析如下：索赔依据合同条款依据备案《施工合同》（GF—2017—0201）：通用条款明确不可抗力定义 ，包括自然灾害和社会性突发事件
，专用条款补充疫情为不可抗力情形
。