陕西省疫情停工政策文件(陕西省疫情停工政策文件下载)

建设工程因疫情或者疫情防控措施影响而停工的,是否可以适用不可抗力...

〖壹〗
、建设工程因疫情或疫情防控措施影响停工的
，可以适用不可抗力作为免责事由，但需满足法定条件并履行合同约定程序
。具体分析如下：不可抗力的法律定义与适用条件根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条 ，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

〖贰〗 、因应对疫情及防控措施直接导致施工企业停工停产引起工期延误的
，应当顺延工期，并免除因不可抗力导致的工期延误的违约责任 。南昌市：城建局发布的紧急通知也指出 ，因疫情防控导致的建设工期延误
，属于合同约定中的不可抗力情形，应将约定的工期顺延
。

〖叁〗
、收集索赔证据：综合2013版、2017版《建设工程施工合同》通用条款中不可抗力承担规则 ，承包人一定要收集 、保存对自己有利的各种形式证据。索赔证据可分如下几类：发包人发布的停工
、复工通知等证据 。各地关于冠状病毒疫情的防控措施
，尤其是项目所属地住建部的防控措施，保存因配合防控措施而增加的资金投入证据
。

〖肆〗、疫情影响不足以导致合同履行不能 ，但符合《比较高人民法院关于适用合同法若干问题的解释（二）》第二十六条情形的
，根据公平原则确定是否变更或解除。工期顺延的认定 承包人可依据合同约定主张工期顺延；未取得确认但能证明依约申请的，一般予以支持 。合同无约定时 ，因疫情防控导致停工的，工期可顺延
。

陕西:疫情期间复工复产建设项目费用计算进一步明确

〖壹〗 、陕西省住建厅明确疫情期间复工复产建设项目费用计算的核心原则为：以不可抗力认定为基础
，通过现场签证
、分级补贴、合同优先 、合理分担等机制，将疫情防控相关费用纳入措施项目清单 ，并明确赶工
、降效及费用调整的计算规则。

〖贰〗、施工降效费用：疫情防控期间复（开）工项目完成的工作量可计取施工降效费用
，由发包方承担 。承包方确定施工降效内容并编制费用，报发包方审查认可 ，列入措施项目费用
。赶工措施费用：疫情防控期间复工复产项目需要赶工的
，赶工措施费用另行计算并明确计算原则和方法。

〖叁〗 、疫情防控费用计算疫情防控费用主要包括因疫情防控增加的防疫人员工资、防控物资
、核酸（抗原）检测、宣传教育 、临时设施等费用 。具体计算方式如下：按人员数量计取：以防控期间（不含常态化疫情防控期）施工单位的现场工人和管理人员实际人数，按20元/人·天标准足额计取
、包干使用。

西安鼓励这些企业春节不停工不停产!

〖壹〗、西安鼓励工业 、建筑业
、商贸服务业、文化旅游业 、运输物流行业等企业以及重点项目在春节期间不停工
、不停产
。

〖贰〗、中国西电春节期间变压器订单确实没有中断 ，保持了满产满销的状态 春节生产情况中国西电旗下核心变压器子公司西安西变
，特高压装配车间 、试验班组在春节假期全程加班，赶制800kV直流变压器等核心产品 ，铜合金车间等关键工序全线连轴转。

〖叁〗
、灞桥区安排1000万元专项资金
，补贴符合条件的用工企业及项目 。补贴对象及标准：规上工业企业、2022年市区重点项目在春节期间不停工 、不停产的，按在岗人数给予一次性补贴：500人及以上：补贴30万元；300人及以上：补贴20万元；不足300人：补贴10万元
。